O presente Leilão Público tem por finalidade obter propostas para a alienação de bens móveis, considerados inservíveis ao Patrimônio Público Municipal, conforme Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação nomeada pela Portaria nº 038 de 20 de fevereiro de 2017, conforme relação dos lotes discriminados no Anexo I.

A presente licitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ACESSO EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO GURUTUBINHA – GURUTUBINHA DOS CINZAS, LOCALIZADA NA CIDADE E MUNICIPIO DE ITAOCA/SP, em regime de empreitada por preço global, com mão de obra e material incluso, em conformidade com o instrumento convocatório e os demais documentos que vinculam em anexo, tais como; Projeto Básico; Memorial Descritivo; Cronograma Físico-financeiro; Planilhas de Quantitativos de Serviços para Orçamentos; Cronograma físico. 

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E GRADATIVA AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA MONOFÁSICO COM POSTE E CAIXA ACOPLADA COM INSTALAÇÃO DE REDE COMPLETA OU SEJA INCLUSO O PEDIDO JUNTO A ELEKTRO E A FIAÇÃO NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE ITAOCA/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

A presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE SOBRE O RIO SANTO ANTONIO, NO BAIRRO FAZENDA, ITAOCA/SP, conforme especificações constantes dos Anexos, ao presente Edital, em regime de empreita por preço global, pelo tipo de “menor preço”, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à matéria.

- A presente licitação tem por finalidade a Contratação de Empresa especializada na Reforma do campo do bairro Lageado localizado na cidade e Município de Itaoca-SP, em regime de empreitada por preço global, com mão de obra e material incluso, em conformidade com o instrumento convocatório e os demais documentos que vinculam em anexo, tais como; Projeto Básico; Memorial Descritivo; Cronograma Físicofinanceiro; Planilhas de Quantitativos de Serviços para Orçamentos; Cronograma físico. Estes documentos compõem o projeto referente à Pavimentação do no Bairro Caraças - Itaoca-SP, e passam a fazer parte integrante deste instrumento convocatório, respectivamente em anexo, obrigando aos licitantes o seu pleno conhecimento e responsabilizando-os no tocante a sua inobservância.

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para realização de Diagnóstico para Implantação de Sistema de Gestão de Pagamento por Serviços Ambientais na área rural do município de Itaoca/SP, conforme quantitativo e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, que integram este edital. Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no protocolo da Seção de Protocolo Geral, situada no Paço Municipal, à Rua Paulo Jacinto Pereira, n. 145 – Centro – em Itaoca – SP. até as 08h30min do dia 08 de outubro de 2020. O início da abertura dos envelopes será às 09H do referido dia, numa das salas do Paço Municipal, no endereço retro

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de obras de engenharia referente SUBSTITUIÇÃO DE 85 LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS LED conforme condições, especificações e endereços descritos no Edital e seus anexos.

A presente licitação tem por finalidade REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL PARCIAL OU INTEGRAL DE PADRÕES DE ENERGIA COMPLETO MONOFASICO COM POSTE E CAIXA ACOPLADA COM ENTRADA E APROVAÇÃO DA ELEKTRO, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS BENEFICIARIOS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE, conforme relação dos produtos relacionados no Anexo I, para o período de 12 (doze) meses.

Constitui objeto deste instrumento a Aquisição de um Veículo tipo Van, com capacidade no mínimo 11 lugares, zero quilometro para a secretaria Mun. de Saúde conforme Termo de Referência e demais especificações em anexo. - Os objetos deverão ser entregues em parcela única em condições estabelecidas pelo instrumento convocatório e seus anexos, em especial ao Termo de Referência e especificações.

A presente licitação tem por finalidade REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL PARCIAL OU INTEGRAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEI BENEDITO PONTES FILHO EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, conforme relação dos produtos relacionados no Anexo I, para o período de 12 (doze) meses.

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, vedada apresentação de medicamentos manipulados, conforme relação dos itens estimados no Anexo I, para o período de 12 (doze) meses.

A presente licitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 66.56 M DE MURO DE DIVISA NA EMEI CANGUME Bº CANGUME, LOCALIZADA NA CIDADE E MUNICIPIO DE ITAOCA/SP, em regime de empreitada por preço global, com mão de obra e material incluso, em conformidade com o instrumento convocatório e os demais documentos que vinculam em anexo, tais como; Projeto Básico; Memorial Descritivo; Cronograma Físico-financeiro; Planilhas de Quantitativos de Serviços para Orçamentos; Cronograma físico. Estes documentos compõem o projeto referente construção do acesso do Paço Municipal - Itaoca-SP, e passam a fazer parte integrante deste instrumento convocatório, respectivamente em anexo, obrigando aos licitantes o seu pleno conhecimento e responsabilizando-os no tocante a sua inobservância.

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE O REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ( IPTU, ITBI, BOLETOS TAXAS DE LICENÇA /FISCALIZAÇÃO, ISS FIXO, BOLETOS NOTA FISCAL ELETRONICA E BOLETO DE DIVIDA ATIVA IPTU) EM FAVOR DESTA PREFEITURA, NA MODALIDADE DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) DENTRO DOS PADRÃO DE PROCESSAMENTO DE ARRECADAÇÃO/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS COM A UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DESENVOLVIDO PELA SUBCOMISSÃO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA – VERSÃO 05 – A SER UTILIZADO POR TODA A REDE BANCÁRIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE SEUS CORRESPONDENTES BANCARIOS SEGUNDO O MANUAL DIVULGADO PELA FEBRABAN ( Federação Brasileira de Bancos) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

A presente licitação tem por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA, GRADATIVA OU INTEGRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DENTRE OUTROS, conforme relação dos materiais estimados no Anexo I, para o período de 12 (doze) meses - Os objetos deverão ser entregues em parcela única em condições estabelecidas pelo instrumento convocatório e seus anexos, em especial ao Termo de Referência e especificações.

A presente licitação tem por finalidade REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA, GRADATIVA OU INTEGRAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS, conforme relação dos materiais estimados no Anexo I, para o período de 12 (doze) meses - Os objetos deverão ser entregues em parcela única em condições estabelecidas pelo instrumento convocatório e seus anexos, em especial ao Termo de Referência e especificações.

Constitui objeto deste instrumento a Aquisição de um caminhão equipado com coletor de recicláveis, zero quilometro e, 150 (cento e cinquenta) containers, conforme Termo de Referência e demais especificações em anexo.